OBJET : Travaux d’isolation acoustique de la cantine scolaire –
Commune LE LARDIN SAINT-LAZARE
Référence acheteur :
Nature du marché : Marché de travaux
Type de Marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FR611
Lieu d’exécution : Cantine scolaire, 1 rue des Fêtes – 24570 Le Lardin Saint Lazare
Délai d’exécution : 1 mois à compter de la notification du marché.
La date prévisionnelle des travaux : Vacances scolaires d’hiver 2017 (18/02/2017 – 06/03/2017)
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots : non
Conditions de participation :
Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- lettre de candidature DC1
- déclaration du candidat DC2
- attestation relative à la lutte contre le travail dissimulé NOTI1
- état annuel des certificats reçus NOTI 2
- copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire
- liste de références des prestations similaires de moins de trois ans
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Capacités professionnelles et références du candidat
50 % : Prix des prestations
Remise des offres : Lundi 10 octobre 2016 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires :
Les dossiers de consultation des entreprises peuvent être téléchargés sur la plateforme de dématérialisation www.marchespublics.dordogne.fr , ou pourront être envoyés sur demande écrite faite par courrier (adresse ci-dessous), par télécopie : 05.53.51.05.15 ou par courriel : secetairegeneral@fr.oleane.com
Mairie de Le Lardin Saint Lazare – Service Marchés Publics
2 avenue Georges Haupinot, BP 27, 24570 LE LARDIN SAINT-LAZARE
L'ensemble des textes législatifs français cités sont à la disposition des candidats auprès de la mairie de Le Lardin Saint Lazare
Transmission électronique des offres autorisée.
Transmission des offres par envoi recommandé avec A.R. ou Chronopost à l'adresse ci-après :
Monsieur le Maire – Mairie de Le Lardin Saint Lazare – Service Marchés publics - 2 avenue Georges Haupinot, BP 27, 24570 Le Lardin Saint Lazare
Ou déposées, contre récépissé, auprès du secrétariat de la mairie de Le Lardin Saint Lazare aux jours et heures d'ouverture de la Mairie (du lundi au vendredi : 9h/12h, 13h30/17h30)
Les offres seront placées sous enveloppe cachetée portant obligatoirement la mention « Appel public à la concurrence – Travaux d’isolation acoustique de la cantine scolaire – Commune Le Lardin Saint-Lazare »
Visite sur site obligatoire
Instance chargée des procédures de recours / Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, 9 Rue Tastet, BP 947, 33063 Bordeaux - Cedex, Tél : 05 56 99 38 00 - Fax : 05 56 24 39 03, mèl : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Envoi à la publication le 13 septembre 2016.
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marchespublics.dordogne.fr
Documents à télécharger:
- Cahier des clauses particulières,